一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东省窝工费怎么计算 广东省窝工费赔偿标准2023的文章,本文对文章广东省窝工费怎么计算 广东省窝工费赔偿标准2023好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。
由于非承包商原因,造成连续停电9小时,乙方向甲方提出停电损失的索赔,其中人工窝工费应该计算在内。
因为停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。内容主要包括:在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。
施工机械停窝工损失费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。其中工人停窝工损失费:停窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金
扩展资料
停工应注意的问题
(1)停工的经济性,是否在施工阶段点上。应注意停工对质量或安全不能造成影响,并应采取措施防止损失进一步扩大,否则责任自负。如主体封顶时停工,便于操作和控制,如地基完工施工主体前停工或主体封顶时停工,便于操作和控制,因为停工是手段,不是目的;但也不绝对,如高层建筑在十层以上时,拖欠款比较严重,并不一味要追求封顶。
(2)停工手续的证据化。停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1-2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定,停工前应书面致函"发包人"即建设单位,停工应报经监理单位,并经监理单位签单确认。如监理单位或发包人不肯确认甚至不肯签收则应采用邮寄的方式再向监理或发包人邮寄一份停工报告,注意保留好邮寄凭证。
(3)停工的安全性。停工应不影响工程质量、不发生安全事故。因停工期间发生的安全、质量事故均应由施工企业承担。
(4)停工过程中应连续致函“发包人”,引起其重视。建议承包人应在合理的时间间隔内(一般为28天),定期向发包方通报一次停工期间人工、机械的停置情况及补偿报告,并要求发包方签收、答复。
(5)停工之后,发包方不能就停工的时间长短作出明确判断,承包方不能自行撤离施工现场的,如经双方协议,承包方退场则应先办好工程交接手续。首先,应对己完工程量及质量与发包人进行确认;其次,应签订工程移交单,将移交项目列明。
(6)停工期间,承、发双方都应实事求是地做好停工期间的有关数据的记录,最好能收录有关的图文资料,有必要的还可进行公证,以利于日后的停工补偿计算工作。
(7)停工后也可分散或小规模施工。分包可以施工,也可作一些复工前准备工作。
(8)停工应与索赔相呼应。施工单位有权停工,但要有足够理由及证据,要符合法律规定,在此之下建设单位就应当给予赔偿。施工单位应对施工现场人员、设备等进行统计并由监理确认;编制停工索赔书报监理公司确认,并送至建设单位。不要在最后造价结算时再提停工索赔或再编资料,以免产生确认上的困难和结算上的纷争。
参考资料
百度百科-停窝工损失费
一、误工费窝工费之间的区别是什么 误工费是法律定义,是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。 窝工费指的是承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。 二、 误工费赔偿标准 1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至最终评定 伤残 的前一日。 2、当事人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。实际减少的收入必须是实际丧失的收入,包括 工资 、奖金、津贴、课酬、合法的兼职收入等,但一般不包括企业经营者作为受害者时所丧失的经营损失和特殊工种的补助费。 当事人无固定收入的,按照其最近3年的平均收入计算;当事人不能举证证明其最近3年的平均收入状况的,可以参照当地相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。 3、误工费的计算公式 误工费 赔偿金 额=误工收入(元/月)×误工时间 (1)有固定收入人员的误工费赔偿金额=正常情况下劳动工作收入-事故受伤后的劳动收入 (2)无固定收入,但能举证证明其最近三年的平均收入状况的人员的误工费赔偿金=最近三年收入总和÷3年÷12个月×误工时间 (3)无固定收入,且不能举证证明其最近三年平均收入状况的人员的误工费赔偿金=受诉法院所在地相近行业上-年度职工的平均工资×误工时间 三、误工费时间如何计算? 1、非持续性的误工 这种误工的时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。 2、受害人因伤致残持续误工 这种误工的时间从受到伤害耽搁工作之日计算至定残之日的前一天。 3、受害人因伤害死亡的 从 侵权行为 开始计算,至受害人死亡之时止(或有的因受害人死亡不计算误工费,因 死亡赔偿金 已补偿预期收入)。 而关于误工费的 赔偿标准 一般是看误工的时间和当事人的收入的状况来进行确定的,首先伤者本人的误工时间是要根据医疗机构开出来的证明来进行确定,之后按评定伤残前的一日,这样来计算误工费。如果当事人没有固定的收入的是按照实践中减少的收入进行计算的。
只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下,可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔;
在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下,可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算,对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用(即各类人工工资)指导标准。
扩展资料:
人工窝工费的具体费用:
由施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。
建设工程窝工的产生条件:
在承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工的情况下产生的。
参考资料来源:百度百科——窝工
以上内容是小编精心整理的关于广东省窝工费怎么计算 广东省窝工费赔偿标准2023的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢广东省窝工费怎么计算 广东省窝工费赔偿标准2023这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!
上一篇:广东怎么祛湿热 广东如何去湿气
下一篇:更多种植
本文标题:广东省窝工费怎么计算 广东省窝工费赔偿标准2023
本文链接:http://m.chameiwen.com/article/85616.html
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东省窝工费怎么计算 广东省...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东怎么祛湿热 广东如何去湿...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东如何网上注册社保账户 广...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于如何自由行玩广东人 如何自由...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东地税怎么申报 广东税务如...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东床垫工厂 广东床垫加工基...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于如何看待广东的天气变化 如何...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于快递如何寄到广东深圳市 快递...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于广东电缆线怎么分正品 广东电...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于防火带设置要求 防火带有用吗...